Accedi a LexEureka

Permesso di costruire e limiti temporali

Amministrazioni dello Stato Edilizia residenziale pubblica

Sui presupposti temporali della proroga del permesso di costruire
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 16 June 2021, n. 04648

Premassima

Nelle ipotesi previste dall’art. 15 T.U. edilizia, per la proroga dell’efficacia del permesso di costruire è necessaria la presentazione di una istanza antecedente alla scadenza del titolo.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha precisato che la proroga del permesso di costruire deve necessariamente essere richiesta in un momento precedente alla decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori. Mentre, l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto rigettare l’istanza nell’ipotesi in cui sussista un provvedimento dell’autorità giudiziaria il quale comporti la sospensione dei lavori.

Cons. St., Sez. 4, 16 June 2021, n. 04648
Caricamento in corso